Договор на откачку выгребной ямы образец

Договор на откачку, вывоз и передачу на канализование жидких нечистот

ДОГОВОР № ___________

на откачку, вывоз и передачу на канализование жидких нечистот

г. Удомля «______» _________ 2011 г.

Открытое акционерное обществоНИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (). именуемое в дальнейшем «Заказчик». () — «Дирекция Генерального подрядчика на Калининской АЭС » Крууза Игоря Владимировича. действующего на основании доверенности № _____________________, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель». в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны». а по отдельности — «Сторона». заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по производству работ, связанных с откачкой, вывозом и передачей на канализование жидких нечистот и твердых отложений из выгребных ям в объеме 390 м. куб. по графику или по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы на условиях настоящего договора.

Адрес проведения работ: г. Удомля, Рядское сельское поселение. промплощадка Калининской АЭС, база УПТК, бетонно-растворное хозяйство, здание строительной лаборатории.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Заказчик, в срок не позднее чем за два рабочих дня до начала работ, подает заявку на откачку и вывоз жидких нечистот.

2.2. Исполнитель в течение одного рабочего дня подтверждает возможность исполнения заказа, либо дает отказ.

2.3. Фактом подтверждения является подписанная и скрепленная печатью Исполнителя заявка, отправленная по факсу Заказчику.

2.4. При передаче заявки, Заказчик указывает в ней следующую информацию: полное наименование организации, заключившей настоящий Договор, адрес и дату проведения работ. Заявка заверяется штампом (печатью) Заказчика. Незаполненная Заказчиком заявка Исполнителем не принимается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.2. Организовать работы по откачке, вывозу и передаче на канализование жидких нечистот (далее – «работы») по графику или по заявкам Заказчика. Заявки принимаются диспетчером Исполнителя по факсу с 13-00 до 15-00 ежедневно и выполняются в течение 3-х дней со дня, на который подана заявка.

3.1.3. Производить передачу жидких нечистот на канализование специализированной организации через ее систему канализации .

3.1.4. Выполнять работы с качеством, предъявленным к работам такого рода. При этом, после очистки сборников, допускается наличие остатка на дне толщиной 8-10 см.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. По требованию Исполнителя при больших объёмах вывоза предоставлять графики вывоза жидких нечистот.

3.2.3. Содержать подъездные пути и места откачки в исправном состоянии, в зимнее время очищать от снега подъездные пути и посыпать их песком.

3.2.4. Содержать крышки выгребных ям очищенными от грязи, а в зимнее время – очищенными от снега и льда, не допускать сваливания снега и скола льда в выгребной колодец.

3.2.5. Обеспечить подъезд и доступ к выгребным ямам на расстоянии не далее 3 м, отсутствие посторонних предметов и пищевых отходов в составе жидких нечистот;

3.2.6. В случае претензий к качеству выполнения работ известить об этом Исполнителю.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Расценки на выполнение работ устанавливаются Исполнителем исходя из общего уровня цен за 1 маш./час, и оговариваются в стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины на базе ______________ в соответствии с Расчетом стоимости одного машино-часа работы (Приложение к Договору).

3.2. Заказчик оплачивает стоимость работы специальной вакуумной машины на базе ГАЗ-53 за фактически отработанное время.

4.2. Стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется исходя, из стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины в соответствии Расчетом договорной цены (Приложение к Договору) и составляет _____________(_________________________) в т. ч. НДС 18%.

4.3. После подписания настоящего Договора, цены не подлежат изменению в одностороннем порядке. Цены за работы могут быть пересмотрены Исполнителем, в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием рыночных тарифов и т. д. о чем Исполнитель сообщает Заказчику не менее чем за 12 дней до их повышения. О своем решении Заказчик сообщает письменно в течение одной недели.

4.4. Выполнение работ в выходные дни (воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ) оплачивается без надбавки на действующую цену.

4.5. Основанием для осуществления платежа является подписанный обеими сторонами и скрепленный печатями акт сдачи-приемки выполненных работ. До подписания Акта подтверждением выполненных работ является сменный рапорт, подписанный полномочным представителем Заказчика.

4.6. Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ по каждой выполненной заявке в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сда­чи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполни­телю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами сос­тавляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сро­ков их выполнения.

5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе дос­рочно принять и оплатить работы.

5.5. В случае прекращения работ по требованию Заказчик или выявления нецелесообразности дальнейшего проведения работ Заказ­чик оплачивает Исполнителю фактические затраты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

Читать  Правильное подключение слива стиральной машины к канализации

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии.

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Тверской области .

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в следующих случаях:

— нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 3 календарных дня;

— снижение качества работ, предусмотренных Техническим заданием, в результате нарушения Исполнителем условий Договора;

— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 20 календарных дней до даты расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненные работы, принятые Заказчиком по акту приема-передачи.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» марта 2012 года.

10.2. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор считается продленным на тот же срок, на прежних условиях.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласования с Заказчиком.

11.2. Документы по настоящему Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются сторонами к исполнению и руководству с последующим предоставлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11.6. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Исполнитель и Заказчик должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Перечень Приложений к Договору

12.1. Порядок выполнения работ по Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение — Расчет стоимости одного машино-часа работы специальной вакуумной машины на базе __________________.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на откачку выгребной ямы образец Договора по типам

Cмотрите также

Договор на вывоз жидких бытовых отходов

на вывоз жидких бытовых отходов

г._____________ "____" _______ 20__ г.

________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, именуемое, в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________________________________ . именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу жидких бытовых отходов (далее ЖБО) с территории и от объектов Заказчика, расположенных по адресу: __________________________.

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы и оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

2.Права и обязанности сторон

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя.

2.1.2. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя, уведомив его за 7 рабочих дней в случае, если Исполнителем не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз ЖБО по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу (ЕДС) Исполнителя по телефону ____________ с территории и от объектов Заказчика. Заявки в ЕДС подаются до 15.00 час. с обязательным указанием адреса, с которого необходимо осуществить вывоз ЖБО, даты вывоза и контактного телефона.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Отказаться от вывоза ЖБО, уведомив Заказчика за 7 рабочих дней в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

2.4.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять тариф и производить перерасчет стоимости оказанных услуг при изменении цен на горюче-смазочные материалы, на захоронение отходов, изменение условий оплаты труда, известив письменно Заказчика за 10 дней до предполагаемого изменения тарифа.

Читать  Заглушка на канализацию для должников

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разовой услуги по вывозу ЖБО (объем бочки 3,75 м.куб.), составляет ________ руб. (________________________________ рублей ___ копеек), с учетом НДС 18%. Оплата производится не менее чем за одну бочку.

3.2. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.3. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 7-ми календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ. В случае не возврата подписанного акта в адрес Исполнителя в пятидневный срок с момента получения или не предоставления мотивированного отказа от подписи акта, работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно условиям договора.

3.4. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется с ______________ года.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами полиции, административно — техническим и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и техническое состояние выгреба.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по __________________г. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до срока окончания настоящего договора письменно не уведомить другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор, то настоящий договор пролонгируется на следующий календарный год.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

Найденые документы по теме &laquoдоговор на вывоз жидких бытовых отходов»

Договор оказания услуг, работ → Договор на вывоз жидких бытовых отходов

договор на вывозжидкихбытовыхотходов г. "" 20 г. в лице. действующего на основании. именуемое, в дальнейше.

Договор оказания услуг, работ → Договор на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку

договор на вывозжидкихбытовыхотходов и их очистку г. 20 г. именуемое в дальнейшем “исполнитель”, в лице.

Договор оказания услуг, работ → Договор о возмездном оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов

договор № о возмездном оказании услуг по вывозужидкихбытовыхотходов г. «» 20 г. именуемое в дальнейшем &l.

  • Договор о возмездном оказании услуг по вывозу и размещению к утилизации твердых бытовыхотходов

    Договор оказания услуг, работ → Договор о возмездном оказании услуг по вывозу и размещению к утилизации твердых бытовых отходов

    договор № о возмездном оказании услуг по вывозу и размещению к утилизации твердых бытовыхотходов г. «» 20 г.

  • Соглашение о совместном содержании и ремонте контейнерной площадки (места сбора твердых бытовыхотходов )

    Договор о совместной деятельности → Соглашение о совместном содержании и ремонте контейнерной площадки (места сбора твердых бытовых отходов)

    в лице. действующего на основании. и специализированное предприятие в лице. действующего на основании (далее — стороны), договорились о нижеследующем: 1. предмет соглашения. 1.1. обеспечение надлежащего технического и санитарного состоя.

    Договор поставки товаров, продукции → Договор поставки лома и отходов черных металлов

    договор о поставке лома и отходов черных металлов г. «» 20 г. имеющий лицензию на заготовку, переработку и реал.

    Договор бытового подряда

    Договор бытового проката

  • Договора оказания услуг по утилизации (приему) отходов производства и потребления

    Договор оказания услуг, работ → Договора оказания услуг по утилизации (приему) отходов производства и потребления

    договор № г. 20год. именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице. действующего на основании. c одной сто.

  • Образец. Годовой объем централизованного вывоза (завоза) грузов (приложение к примерному договору на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов со станций железных дорог и транспортно-экспедиционных услуг и операций)

    Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Годовой объем централизованного вывоза (завоза) грузов (приложение к примерному договору на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов со станций железных дорог и транспортно-экспедиционных услуг и операций)

    приложение no. 1 к примерному договору на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов со станций железных дорог транспортно — экспедиционных услуг и.

    Читать  Кто должен менять стояк канализации в квартире
  • Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов производства нефтепереработки

    Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов производства нефтепереработки

    договор № на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию либо передаче на переработку и/или обезвреживание отходов прои.

    Договор бытового проката → Образец. Договор бытового проката

    договорбытового проката г. «» 20 г. именуем в (наименование предприятия бытового проката) дальнейшем «арендодатель».

  • Доверенность на заключение договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд

    Доверенности: образцы заполнения → Доверенность на заключение договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд

    доверенность на заключение договора г. «» 20 г. я, (фамилия, имя, отчество полностью) паспорт №. выданный. проживаю.

    Договор бытового подряда → Договор бытового подряда по пошиву одежды

    договорбытового подряда по пошиву одежды г. «» 20 г. индивидуальный предприниматель. паспорт: серия. n. выданны.

  • Договор о предоставлении в пользование предметов домашнего обихода (бытовой прокат)

    Договор бытового проката → Договор о предоставлении в пользование предметов домашнего обихода (бытовой прокат)

    договор о предоставлении в пользование предметов домашнего обихода (бытовой прокат) г. «»20г. (наименование предприятия быт.

    Похожие документы

    О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор на вывоз жидких бытовых отходов» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор на вывоз жидких бытовых отходов» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов

    Договор на откачку выгребной ямы образец

    Выполнение работ по устройству выгребной ямы

    Начальная (максимальная) цена контракта

    Количество товара, объем работ или услуг

    1) Объем работ приведен в Приложении 1. 2) Перечень необходимых для производства работ материалов и их характеристики приведены в Приложении 2. 3) Работы на объекте должны производиться в рабочие дни с 8:30 до 16:00. 4) Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику персональный список работников, которые будут задействованы на объекте (включая, при необходимости, персонал субподрядчиков). 5) Товары (изделия и материалы, конструкции, устанавливаемое оборудование), применяемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность, соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности (при необходимости), быть новыми (не бывшими в эксплуатации) 6) Сохранность материалов, оборудования и инструмента для производства работ Подрядчик обеспечивает самостоятельно. 7) Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему территории свободными от строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ. 8) Вывоз строительного мусора должен быть произведен в последний день производства работ силами Подрядчика. 9) Скрытые работы должны сдаваться по мере их выполнения с составлением актов на скрытые работы. 10) Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить работникам и посетителям учреждения беспрепятственный вход в здание и выход из здания. 11) Подрядчик обязан провести работы по благоустройству территории, на которой производились работы. 12) Требуемый срок гарантии качества работ — 5 лет. 13) Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока – за счёт Подрядчика. Время на устранение дефектов — 10 дней с момента обращения Заказчика

    Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

    Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 56.

    Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

    Начало – на следующий день со дня подписания договора. Окончание – через 7 рабочих дней со дня начала работ.

    Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

    Сопутствующая документация

    • Приложение 6. Проект договора. Приложение 6. Проект договора.doc
    • Приложение 2. Перечень материалов и их характеристики. Приложение 2. Перечень материалов и их характеристики.doc
    • Приложение 5. Обоснование начальной (максимальной) цены. Приложение 5. Обоснование начальной (максимальной) цены.doc
    • Приложение 4. Порядок оформления котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа. Приложение 4. Порядок оформления котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа.doc
    • Приложение 3. Котировочная заявка. Приложение 3. Котировочная заявка.doc
    • Приложение 1. Локальный сметный расчет. Приложение 1. Локальный сметный расчет.doc
    • Собянин назвал строящееся кольцо метро мегапроектом мирового уровня

    Участок ТПК от "Рубцовской" до "Нижней Масловки" планируется построить до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что на участке Второго кольца (Третий пересадочный контур, ТПК) московского метро в следующем году завершится строительство станции "Нижняя Масловка".

  • В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы

    В Москве и ряде других городов Центрального федерального округа объявлен "желтый" уровень опасности, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

    управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода»

    Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района»

    Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района»

    Администрация муниципального образования «Плесецкое»

    федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

    Cправочник "ZakGo" — тендеры, госзакупки, госзаказы, конкурсные торги и электронные аукционы России в единой базе государственных и коммерческих тендеров с ежедневными обновлениями + удобные классификаторы тендеров и государственных закупок на основе кодов ОКВЭД и ОКДП.

    © 2012-2014 Справочник "ZakGo", последнее обновление — июнь 2017 года.

    Источники: http://pandia.ru/text/80/149/21966.php, http://dogovor-urist.ru/договоры/образец-договор_на_вывоз_жидких_бытовых_отходов/, http://zakgo.ru/view/881800

  • ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here